АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР НА РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

г. _______________						“___” __________ 200__ г.

_____________________________________________________, именуем___ в дальнейшем

“Принципал”, в лице _____________________________________________, действующего
				(должность, фамилия, имя, отчество)
на основании _________________________________________________, с одной стороны,
				   (Устава, доверенности)
и _____________________________________________________________________________,
(наименование предприятия, учреждения, организации)
именуем___ в дальнейшем “Агент”, в лице _______________________________________,
								    (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________________,
						(Устава, положения, доверенности)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя, за вознаграждение, обязательства совершить от своего имени, но в интересах и за счет Принципала юридические и фактические действия, направленные на ремонт основных средств Принципала согласно Приложению № 1 к настоящему Договору (далее – Основные средства).
Для целей настоящего Договора под Приложением № 1 понимается объектный перечень Основных средств Принципала, подлежащих ремонту, с указанием на требуемый вид ремонта каждого объекта (капитальный, текущий и т. д.), срок и стоимость ремонта каждого объекта.
1.2. В рамках исполнения настоящего Договора Агент обязуется выполнить следующие указания Принципала:
– заключить от своего имени, но в интересах и за счет Принципала договор на ремонт Основных средств с _____________________ (далее – Подрядчик) на наиболее выгодных для Принципала условиях.
– совершать фактические действия, необходимые для надлежащего ремонта Основных средств Подрядчиком.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Агент обязан:
2.1.1. В течение _________________ с даты подписания настоящего Договора заключить с Подрядчиком договор на ремонт Основных средств в количестве и номенклатуре согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.
2.1.2. Включить в договор с Подрядчиком следующие обязательные условия:
– технические условия ремонта Основных средств согласно техническим условиям, содержащимся в Приложении № 1;
– условие о том, что риск случайной гибели или случайного повреждения Основных средств, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его окончательной приемки несет Подрядчик.
2.1.3. Согласовать с Подрядчиком стоимость ремонта каждого объекта Основных средств по стоимости не выше установленной в Приложении № 1.
2.1.4. Информировать Принципала об отказе Подрядчика произвести ремонт Основных средств по цене и на условиях, указанных в Приложении № 1. Без утверждения Принципала не согласовывать с Подрядчиком цены и условия, отличные от содержащихся в Приложении № 1.
2.1.5. Осуществлять контроль и надзор за работой Подрядчика.
Контроль Агента распространяется также на разработку и соблюдение всей документации, относящейся к ремонтным работам.
2.1.6. Без письменного согласия Принципала не заключать субагентского договора с другими лицами во исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
2.1.7. Информировать Принципала о ходе исполнения поручения по настоящему Договору. При этом предоставлять Принципалу письменные отчеты по мере исполнения Договора, но не реже _____________________. К отчету должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных Агентом во исполнение настоящего Договора.
2.1.8. По исполнении настоящего Договора возвратить Принципалу доверенность, срок действия которой не истек.
2.2. Агент вправе:
2.2.1. При отгрузке отремонтированных Основных средств Принципалу организовать за счет Принципала их транспортировку силами Подрядчика. По соглашению с Агентом отремонтированные Основные средства могут транспортироваться силами Принципала.
2.2.2. Участвовать в сопровождении Основных средств, подлежащих ремонту, в адрес Подрядчика и отремонтированных либо возвращаемых Подрядчиком Принципалу Основных средств.
2.2.3. Отказаться от исполнения Договора либо приостановить исполнение Договора, если Принципал не выполняет или ненадлежащим образом выполняет свои обязательства, в том числе обязательства по уплате Агенту вознаграждения и возмещению расходов в соответствии со ст. 3 настоящего Договора.
2.3. Принципал обязан:
2.3.1. Предоставить Основные средства согласно Приложению в распоряжение Подрядчика не позднее чем за ___ рабочих дней до даты их запуска в ремонт согласно договору подряда, заключенному Агентом в целях исполнения настоящего Договора.
2.3.2. По согласованию с Агентом принимать участие в переговорах с Подрядчиком, в приеме отремонтированных Основных средств, а также в письменном согласовании технических условий и графиков ремонта, актов сдачи-приемки Основных средств.
2.3.3. Оплатить расходы Агента в порядке, согласованном Сторонами в ст. 3 настоящего Договора.
2.3.4. Оплатить услуги, предоставленные Агентом, в соответствии с п. 3.5 настоящего Договора.
2.3.5. При наличии возражений по отчету Агента сообщить о них Агенту в течение ________ дней со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым Принципалом.
2.4. Принципал не вправе самостоятельно получать от Подрядчика отремонтированные Основные средства без письменного разрешения Агента.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Расходы Агента включают в себя:
– стоимость ремонта Основных средств, установленную в договоре подряда, заключаемом Агентом с Подрядчиком во исполнение настоящего Договора;
– стоимость транспортировки Основных средств от Подрядчика к Принципалу.
Принципал также возмещает прочие согласованные документально подтвержденные расходы, понесенные Агентом.
3.2. Для цели исполнения Агентом настоящего Договора Принципал выплачивает Агенту в счет причитающихся расходов сумму в размере ______ в течение ____ дней с даты подписания настоящего Договора.
3.3. Принципал оплачивает расходы, поименованные в п. 3.1 настоящего Договора, в течение _____ дней с момента получения соответствующего извещения Агента.
Прочие согласованные документально подтвержденные расходы, понесенные Агентом в ходе или в связи с исполнением настоящего Договора, возмещаются Принципалом в течение ____ дней с даты предоставления подтверждающих документов.
3.4. Вознаграждение Агента составляет ____% стоимости ремонта Основных средств Подрядчиком. В случае осуществления ремонта по цене ниже установленной в Приложении разница принадлежит Агенту в качестве оплаты его услуг по исполнению настоящего Договора.
3.5. Вознаграждение Агенту выплачивается в течение ____ дней с даты возвращения Принципалу отремонтированных Основных средств и заключительного отчета Агента об исполнении настоящего Договора.
3.6. Все суммы, подлежащие перечислению Агенту в соответствии с настоящим Договором, выражаются в рублях.

4. Ответственность Сторон

4.1. Агент не несет ответственность за отказ Подрядчика согласовать с Агентом номенклатуру, количество и срок ремонта Основных средств согласно Приложению, а также за качество выполнения работ Подрядчиком.
4.2. В случае просрочки Принципала в оплате расходов Агента и выплате Агенту вознаграждения Принципал выплачивает Агенту пеню в размере 0,1% от просроченной суммы задолженности за каждый день просрочки.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
5.2. К обстоятельствам, указанным в п. 5.1 Договора, относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые компетентный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
5.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. 
5.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п. 5.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.
5.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более _____ месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение арбитражного суда.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания.
6.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Подписи Сторон: