ДОГОВОР  ПОДРЯДА

г. _______________						“___” __________ 200__ г.

__________________________________________, именуем___ в дальнейшем “Заказчик”,

в лице _______________________________________________________, действующего на
			(должность, фамилия, имя, отчество)
основании ___________________________________________________, с одной стороны,
				(положения, доверенности)
и _____________________________________________________________________________,
(наименование предприятия, учреждения, организации)
именуем___ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ___________________________________,
									(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________________________________________,
						(Устава, положения, доверенности)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего Договора, сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: _________________________
_____________________________________________________________ (далее – Работа).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить Работу в соответствии с условиями, предъявляемыми к качеству Работы на основании п. 6 настоящего Договора.
2.1.2. Выполнить Работу из своих материалов, своими силами и средствами.
2.1.3. Выполнить Работу в срок, указанный в п. 4 настоящего Договора.
2.1.4. Не привлекать без письменного согласия Заказчика других лиц (субподрядчиков).
2.1.5. По результатам Работы передать ее результат и права на него Заказчику, а также передать Заказчику информацию, необходимую последнему для эксплуатации, а также иного использования результата Работы.
2.1.6. Исправить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, в срок, согласованный между Сторонами.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 3 настоящего Договора цену на удержание результата Работы.
2.2.2. Не приступать к выполнению Работы, приостановить Работу, а также отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору (в том числе по оплате или предоставлению проектной и т. п. документации, необходимых разъяснений и т. д.) препятствует выполнению Работы.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. В течение ____________ предоставить Подрядчику задание на выполнение Работы с приложением необходимой проектной документации с техническими условиями и характеристиками.
2.3.2. Оплатить Работу в порядке, согласованном в п. 3 настоящего Договора.
2.3.3. Давать по запросу Подрядчика разъяснения и документацию, необходимые последнему для надлежащего выполнения Работы по настоящему Договору.
2.3.4. Принять результат Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В любое время в рабочие часы Подрядчика проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работы или выполняет ее настолько медленно, что завершение Работы к сроку становится явно невозможным.
2.4.3. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3. Цена работы и порядок расчетов

3.1. Цена выполняемой Подрядчиком Работы составляет _______________ рублей, в том числе НДС _____________.
3.2. Цена, указанная в п. 3.1 Договора, включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.3. Оплата Работы осуществляется в следующем порядке:
3.3.1. В течение ________ дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере ______________, в том числе НДС ___________.
3.3.2. Остальную сумму в размере ______________, в том числе НДС ____________, Заказчик выплачивает после выполнения Подрядчиком Работы в течение __________ дней с момента подписания акта приемки результата выполненной Работы обеими Сторонами.
3.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. Срок выполнения Работы

4.1. Срок выполнения Работы устанавливается с “_____”____________200____ г. 
до “_____”____________200____ г.
Подрядчик имеет право выполнить Работу досрочно.

5. Приемка Работы

5.1. Заказчик обязан в течение ___________ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 4.1 настоящего Договора, с участием Подрядчика осмотреть и принять Работу и ее результат по акту приемки.
Акт приемки подписывается обеими Сторонами.
5.2. При обнаружении при приемке Работы отступлений от условий Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и отразить свои замечания в акте приемки либо в специально составленном документе, являющемся неотъемлемой частью акта. При отказе от подписания акта приемки одной из Сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшейся Стороной непосредственно в акте приемки.
5.3. Подрядчик обязуется устранить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные при приемке Работ недостатки в дополнительно согласованный Сторонами срок, если Сторонами не будет согласовано соразмерное уменьшение цены Работы или возмещение Подрядчиком расходов Заказчика, связанных с устранением выявленных недостатков.

6. Качество работы. Гарантия качества Работы

6.1. Выполняемая по настоящему Договору Работа должна соответствовать следующим условиям: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Работа должна выполняться из следующих материалов: ____________________________
_______________________________________________________________________________.
6.2. Результат Работы должен быть пригоден для использования в следующих целях:________________________________________________________________________.
6.3. На результат Работы устанавливается гарантийный срок _____________________.
Гарантийный срок начинает течь с момента подписания акта приемки результата выполненной Работы или с момента, когда такой акт должен был быть подписан, но подписан не был по вине Заказчика.
6.4. Требования, связанные с недостатками результата Работы, Заказчик имеет право предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За нарушение срока начала выполнения Работы, указанного в п. 4.1 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню из расчета ____ % от суммы аванса, установленной п. 3.3.1 Договора, за каждый день просрочки начала выполнения Работы, если только такая просрочка не вызвана неисполнением своих обязательств Заказчиком.
7.2. За нарушение срока окончания выполнения Работы, указанного в п. 4.1 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню из расчета ____ % от всей цены Работы, установленной п. 3.1 Договора, за каждый день просрочки окончания выполнения Работы, если только такая просрочка не вызвана неисполнением своих обязательств Заказчиком.
В случае нарушения срока окончания выполнения Работы Подрядчик также возмещает Заказчику убытки, причиненные такой просрочкой.
7.3. В случае просрочки оплаты Работы, предусмотренной п. 3 настоящего Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере ____ % от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
8.2. К обстоятельствам, указанным в п. 8.1 Договора, относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые компетентный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
8.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. 
8.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п. 8.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.
8.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более ____ месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение арбитражного суда.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
9.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания.
9.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Подписи Сторон: